0基础造价预算培训

Ⅰ 没有基础可以学习造价预算吗

可以学,只要有高中数学水平就可以.
具体的可以找这类学校的副属学校,也可以版去找收徒弟的师傅那权里学.
就是学了,要考证比较麻烦,因为国家认定的证书都是通过国家考试所得(这些都是有资质要求,如什么专业毕业,或者是工作多少年等等,具体可以看所在省的造价网).

Ⅱ 预算员零基础培训班一般要学多久

零基础学预算并不难，和学习其他技能一样，要循序渐进，不能急于求成，讲究科学和方法，要深入到施工一线，了解各分部、分项工程、各工序的施工特点、做法、工期，只有全方位的了解工程的实质，才能做出货真价实的造价。零基础学习预算最快也要一年左右，才能基本入门，两到三年可以熟练，往后就看你的造化了。想做预算员/造价员要满足这些要求：要具有建筑识图、建筑结构和房屋构造的基本知识;要了解施工工序，一般施工方法，工程质量标准和安全技术知识;要了解常用建筑材料、构配件、制品以及常用机械设备;要熟悉各项定额，了解人工费、材料预算价格和机械台班费的组成及取费标准的组成;要熟悉工程量计算规则，掌握计算技巧;要了解建筑经济法规，熟悉工程合同的各项条文，能参与招标、投标和合同谈判;要有一定的电子计算机应用基础知识，能用电子计算机来编制施工预算。

照目前的情况来看，虽然说每一年都有造价员考试，但是通过率却不是很理想，所以这一块的人才缺口也是比较大的，大家如果要备考的话需要多加重视，学习透彻一些才能提高通过率。

Ⅲ 造价预算零基础，我现在想去做造价预算的工作，在这之前想报个培训班，想问下各位，报什么培训班能好一点

网上的实操班有一定的作用，建议看看本地有没有这方面的培训的，那样效果更好。你这《全国土建预算师职业岗位培训认证合格证书》证书没有用的，你需要考《全国造价员执业资格证书》

Ⅳ 完全零基础想转行学造价预算多久能出来上班

零基础做造价，是可以的，根据经验，一般需要学习3个月。只要下定决心，坚持不内懈，不断学习，就可以达容成自己的目标。
从事造价工作，需要具备如下技能：
1、对图纸的识图课程。对于剪力墙结构、框架结构、砖混结构三大类型的图纸熟练识图是基本功。结构识图的核心是对结构图集的掌握。16G101国标图集和地区结构图集，是结构识图的基础。
2、熟悉施工流程和工作内容。对施工流程和工作内容的熟悉，是造价列项和套定额的基础。
3、熟悉2013清单规范和定额。2013清单规范和定额，是造价工作的必备工具书。
4、广联达软件：钢筋算量软件、图形算量软件、计价软件是工程造价操作软件。
5、熟悉造价工作流程：如何做估算、概算；如何编制招标控制价、清单；如何编制投标报价；如何做结算、办理签证；如何做决算等。

Ⅳ 跪求一份自学造价预算员的视频教程，零基础的那种，谢谢大家了，

建设工程教育网上面有

Ⅵ 从零基础学会工程预算要学多长时间

从零基础学会工程预算每个人是不同的，因为每个人的学习时间和学习能力都不同。一般来说，一年大概能会基础，想要学习到精通，如果自学能力不强，可能会需要5-10年时间。

学会工程预算首图纸要看的懂，当然空间想象力好的肯定有优势。先算毛坯房一样的把大量抓住，定额书先学看懂在去学清单书。

(6)0基础造价预算培训扩展阅读：

学工程预算技巧

要先有一定的工程施工知识，虽然不要求精通，但最基本的常识都应该知道。

接下来要会认识图纸，最基本的建筑图和结构图是要会读的，接下来是电气水电暖通等专业，我们也是要了解的。这里说的很简单，但实际需要很大很大的努力才能完成。

图纸会读以后，接下来要学习定额/计价表，最基础的是工程定额，在后期还要会行业定额和企业定额。

除了这些，还要会使用软件，最基础的是excel，高级一点的就要会使用专业计价软件。

Ⅶ 零基础学预算员（造价员）该从哪里开始

初级造价员考试大纲――专业部分

土建专业

第一篇工程施工基本知识
了解：土方、脚手架、砌筑、模板、砼、装饰等主要分部分项工程的一般施工方法；
熟悉：土方、工程桩、砼、垂直运输等主要工程项目施工机械的选型及配置，劳动力资源的配置计算；
掌握：施工图纸的阅读，施工方案中有关计价资料的提取与使用。

第二篇计价表计价
一、工程费用、建筑面积、总说明
了解：工程费用组成，工程类别的划分；
熟悉：计价表的适用范围、作用和工程费用计算程序；
掌握：工程费用的计算与确定，计算建筑面积的规则，不计算建筑面积的范围。
二、建筑工程计价
了解：各章节内容的划分与组成；
熟悉：定额子目的设置及工作内容、工程量计算规则；
掌握：定额项目的正确套用与简单换算。
三、装饰工程计价
了解：一般装饰项目的定额子目划分与组成；
熟悉：定额子目的设置及工作内容、工程量计算规则；
掌握：定额项目的正确套用与简单换算。
四、措施项目计价
了解：措施项目的种类及包含的费用内容；
熟悉：措施项目的计算方式与计算程序；
掌握：措施项目的计算方法，定额措施项目的正确选用与换算。
五、合同管理与结算审核
熟悉：施工合同中有关工程造价的主要条款、规定及要求；
掌握：多层建筑工程施工图预(结)算的编制。

第三篇清单法计价
一、工程量清单的编制
了解：计价规范的基本规定、附录A、B中项目内容的组成及各附录相互之间的关系；
熟悉：附录A、B和附录D中相关项目的工程量计算规则、工程量清单项目的分合，熟悉我省贯彻计价规范的相关规定；
掌握：项目特征的描述，工程量清单项目的编制。
二、工程量清单计价
了解：清单法计价与工程量清单编制的相互关系，计价规范与计价表的各自作用与相互关系；
熟悉：工程量清单项目中工程内容的组成、工程量(或含量)的形成；
掌握：工程量清单工程内容的工程量(或含量)计算，人工、材料、机械用量及价格取定，综合单价的形成。
三、合同管理与结算审核
熟悉：招标文件、投标书、施工合同中有关工程造价的主要条款、规定及要求；
掌握：多层建筑工程投标报价及工程结算的编制。

装饰专业

第一篇工程施工基本知识
了解：脚手架、装饰等相关分部分项工程的施工方法与施工工艺；
熟悉：主要装饰工程项目施工机械的选型及配置，劳动力资源的配置计算与确定；
掌握：施工图纸的阅读，施工方案中有关计价资料的提取与使用。

第二篇计价表计价
一、工程费用、总说明
了解：工程费用组成，工程类别的划分；
熟悉：单独装饰工程的适用范围、作用；单独装饰工程费用计算程序；
掌握：人工工资单价的确定与调整，工程费用的调整与计算。
二、装饰工程计价
了解：一般装饰项目的定额子目划分与组成；
熟悉：定额子目的设置及工作内容，工程量计算规则；
掌握：定额项目的正确套用与换算。
三、措施项目计价
了解：单独装饰工程措施项目的种类及包含的费用内容；
熟悉：单独装饰工程措施项目的计算方式与计算程序；
掌握：单独装饰工程措施项目的计算方法，定额措施项目的正确选用与简单换算。
四、合同管理与结算审核
熟悉：施工合同中有关工程造价的主要条款、规定及要求；
掌握：一般及中档单独装饰工程预(结)算的编制。

第三篇清单法计价
一、工程量清单的编制
了解：计价规范的基本规定，附录B中项目内容的组成及各附录相互之间的关系；
熟悉：附录B的工程量计算规则，工程量清单项目的分解、组合，熟悉我省贯彻计价规范的相关规定；
掌握：项目特征的描述，工程量清单项目的编制。
二、工程量清单计价
了解：清单法计价与工程量清单编制的相互关系，计价规范与计价表的各自作用与相互关系；
熟悉：工程量清单项目中工程内容的组成，工程量(或含量)的形成；
掌握：清单项目工程内容的工程量(或含量)计算，人工、材料、机械用量及价格的取定，综合单价的形成，定额措施项目的设置与工程量(或含量)计算。
三、合同管理与结算审核
熟悉：招标文件、施工合同中有关工程造价的主要条款、规定及要求；
掌握：一般及中档单独装饰工程预(结)算的编制。

安装专业

一、基础知识
(一)安装工程基础知识
1．熟悉常用材料种类、基本特点、表示方法；
2．了解安装工程施工机械基础知识；
3．了解安装工程切割和焊接方法及其主要特点；
4．熟悉绝热工程施工方法及工程量计算方法；
5．熟悉除锈及防腐方法、相应的工程量计算规定。
(二)施工组织设计基本知识
1．熟悉施工组织设计的种类、内容和编制程序；
2．了解施工方案制定的要求；
3．熟悉施工方案制定的程序。
二、电气工程
(一)电气系统的基本概念
1．了解电力系统的基本概念；
2．熟悉民用建筑的供配电系统；
3．了解动力及控制系统；
4．掌握电气照明系统的基本概念、照明方式和照明种类等；
5．了解电话系统、有线电视系统、广播及音响系统；
6．了解火灾报警与消防联动控制系统；
7．了解建筑物智能化系统。
(二)常用电气设备及材料
1．了解电力变压器及箱式变电站、高低压配电装置；
2．熟悉动力及照明配电箱结构等知识；
3．熟悉照明常用灯具；
4．掌握常用电缆、电线的型号和表示方法；
5．熟悉电缆桥梁型号表示方法、安装注意事项；
6．了解绝缘子、电力金具有关内容；
7．了解常用电气装置置件的型式、规格、特点。
(三)电气工程施工图识读
1．掌握常用电气工程图例；
2．掌握电气照明施工图的识读；
3．掌握电气设备和线路的标注方法。
(四)工程量清单计价
1．熟悉计价表的组成及各项费用计算；
2．了解各章节使用要点；
3．掌握计价表工程量计算规则；
4．熟悉工程量清单项目设置；
5．掌握工程量清单综合单价的确定方法；
6．具备编制电气工程施工图预算的能力。
三、给排水采暖工程
(一)给排水、采暖工程概述
1．熟悉室外给排水工程的系统组成；
2．掌握室内给排水系统的组成；
3．熟悉采暖工程系统组成；
4．熟悉室内给水的方式。
(二)常用材料及设备
1．了解给排水工程的常用材料及设备的品种、规格、使用特点；
2．了解给排水工程中的配件种类和形式特点；
3．掌握给排水工程中阀门的种类和表示方法；
4．熟悉水泵和水箱的型号、表示方法和构造。
(三)给排水工程施工图识读
1．熟悉施工图的内容组成；
2．掌握常用的图例；
3．掌握给排水施工图的识读。
(四)给排水安装工程施工技术
1．熟悉给排水管道安装技术；
2．了解阀门及仪表的安装技术；
3．了解卫生器具安装的技术要点；
4．了解箱类、罐类设备安装要点；
5．掌握防腐保温的方法。
(五)工程量清单计价
1．熟悉计价表的组成；
2．掌握计价表工程量计算规则；
3．熟悉工程量清单项目设置；
4．具备根据施工图能熟练编制给排水工程预算的能力。

市政专业

第一篇概述
1、掌握工程量清单计价的适用范围；
2、掌握工程量清单及其计价格式。

第二篇通用项目
1、掌握通用项目的基础知识；
2、熟悉定额子目的选用；
3、掌握截面及方格网计算土方工程量；
4、掌握工程量清单项目设置；
5、掌握计价表工程量计算规则与计算方法；
6、掌握土方工程施工图预算的编制；
7、了解土方工程施工图预算审查。

第三篇道路工程
1、掌握道路工程的基础知识；
2、熟悉定额子目的选用；
3、熟悉工程量清单项目设置；
4、掌握计价表工程量计算规则与计算方法；
5、了解道路结构层的划分；
6、掌握道路工程施工图预算的编制；
7、了解道路工程施工图预算的审查。

第四篇桥涵工程
1、掌握桥涵工程的基础知识；
2、熟悉定额子目的选用；
3、熟悉工程量清单项目设置；
4、掌握计价表工程量计算规则与计算方法；
5、掌握钢筋翻样的计算方法；
6、掌握工程量清单综合单价的计算方法；
7、掌握桥涵工程施工图预算的编制；
8、了解桥涵工程施工图预算的审查。

第五篇市政管网工程（排水）
1、掌握市政管网工程的基础知识；
2、熟悉定额子目的选用；
3、熟悉工程量清单项目设置；
4、掌握计价表工程量计算规则与计算方法；
5、了解预管工程的工艺流程；
6、掌握排水工程工程量清单综合单价的计算方法。

Ⅷ 从零开始学习工程预算

说下我当时学习的大体步骤吧

第一步：先找一份有成品预算的的图纸认认真真看一下，看下自己是否可以看懂，如果不懂是哪个地方不明白，记录一下。（一般简单的图纸问题都可以在网上找到答案）

第二步：可以打开计量软件，把软件里的功能大概熟悉一下。（以广联达为例，广联达软件在官网上有很多针对软件功能的视频，可以看一下，都是免费的）

第三步：在软件里面绘制一下这套图纸，测试一下自己能不能绘制出来，然后看下和成品的模型的差距，找下问题出在哪里。

第四步：看下当地的定额，最好是纸质版的，在定额的每章前面都有说明和计算规则，这些文字直接关系到了我们算量和计价的准确性。

第五步：根据定额说明，看下自己能不能完整的进行工程计价，然后和成品做对比。

如果能顺利做完以上五步基本可以算是入门。可以找一份咨询的工作，前期先从实习生做起，虽然开始工资低点，但可以在公司里项目种类繁多，学习速度快。

最重要的要跟着视频教程进行学习。造价猫的预算教程就是通过实际案例为基础的案例录制的视频！

Ⅸ 工程预算造价培训内容有哪些

基础知识（识图、技术、材料、构造、管理、法律法规等）、定额编制与应用

Ⅹ 我是零基础学工程预算，

二00七年江苏省建设工程造价员资格考试
工程造价基础理论试卷
（注意：请在答题卡上答题）

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）
1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。
A. 分部分项工程 B. 单项工程
C. 分项工程 D. 单位工程
2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。
A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性
3. 对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。
A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单
B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价
C. 工程量清单由招标人提供
D. 工程量清单是招标文件的组成部分
4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。
A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考
C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制
5. 下列哪项费用属于静态投资（ A ）。
A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费
C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息
6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。
A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35%
7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。
A. 采用先进技术 B. 招标竞价
C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合
8. 工程造价咨询业的首要功能（ A ）。
A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能
9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。
A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时
10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％
11. 根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。
A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费
C. 临时设施费 D. 脚手架费
12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。
A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%
13. 我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。
A. 装运港船上交货价（FOB） B. 目的港船上交货价（FOS）
C. 离岸价加运费（C&F） D. 到岸价（CIF）
14. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。
A. 112.5m3 B. 90m3/工日 C. 80m3/工日 D. 72m3
15. 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。
A. 2475块 B. 2513块 C. 2500块 D. 2462.5块
16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。
A. 分部分项工程费 B. 零星工程项目费 C. 预留金 D.措施项目费
17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。
A. 项目编码统一 B. 项目名称统一
C. 计价依据统一 D. 工程量清单计算规则统一
18. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。
A. 分部分项工程费 B. 人工费
C. 人工费＋机械费 D. 分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费
19. 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。
A. 装饰装修工程 B. 建筑工程 C. 安装工程 D. 市政工程
20. 对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法
21. 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。
A．6 B．12 C．8 D．10
22. 不平衡报价法又称（ B ）。
A. 先盈后亏法 B. 前重后轻法 C. 突然降价法 D. 增加建议法
23. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。
A. 固定总价 B. 固定单价 C.调值总价 D. 成本加酬金
24. 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。
A. 20 B. 30 C. 45 D. 60
25. 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。
A. 10％，20％ B. 20％，30％ C. 10％，30％ D. 15％，25％
26. 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。
A. 180万元 B. 600万元 C. 700万元 D. 720万元
27. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。
A. 按审价部门提出的价格调整 B. 按发包人指定的价格调整
C. 按设计部门提出的价格调整
D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
28. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A. 7 B. 14 C. 15 D . 10
29. 实行工程量清单计价，（ B ）。
A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险
B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险
C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险
D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险
30. 中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。
A. 15天 B. 30天 C. 45天 D. 三个月
31. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。
A. 中标人报价最低 B. 经评审的合理低价
C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
D. 经评审的合理低价且不低于成本
32. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。
A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门
C. 合同管理部门 D. 人民法院
33. 施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。
A. 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书
B. 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单
C. 施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单
D. 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款
34. 施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。
A. 承包人 B. 发包人 C. 承包人与发包人共同 D. 承包人与发包人协商
35. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。
A. 以工程量清单中的工程量为准
B. 以施工图中的工程量为准
C. 以上面A、B两者的平均值为准
D. 在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整
36. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。
A. 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％
B. 不低于工程价款40％，不高于工程价款70％
C. 不低于工程价款40％，不高于工程价款80％
D. 不低于工程价款60％，不高于工程价款90％
37. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。
A. 违约方当事人客观上存在违约行为
B. 违约方当事人主观上有过错
C. 守约方当事人客观上存在损失
D. 由合同当事人在法定范围内自行约定
38. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。
A. 作为独立费列入主体工程工程量清单中
B. 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同
C. 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中
D. 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同
39. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
40. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。
A. 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日
B. 一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日
C. 一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日
D. 一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

二. 多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）
1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。
A. 迁建项目 B. 自筹资金 C .新建项目 D. 中外合资 E. 改建项目
2. 工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。
A. 预测职能 B. 控制职能 C. 评价职能 D. 监督职能 E .调控职能
3. 清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。
A. 人工费 B. 材料费 C. 机械费 D. 措施项目费 E. 规费
4. 材料采购保管费包括（ ACDE ）。
A. 采购费 B 场外运输费 C. 工地保管费 D. 仓储损耗 E. 仓储费
5. 清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。
A. 折旧费 B. 大修理费 C. 人工费 D. 燃料动力费 E. 管理费
6. 承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A．将承包的建设工程非法转包的
B．将承包的建设工程违法分包的
C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的
D．超越资质等级承包的
E. 工期延误的
7. 工程建设定额具有（ BCE ）的特征。
A. 计划性 B. 科学性 C. 系统性 D. 强制性 E. 时效性
8. 施工定额的作用表现在（ ACDE ）。
A. 是企业计划管理的依据 B. 是企业提高劳动生产率的手段
C. 是企业计算工人劳动报酬的依据 D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础
E. 是企业组织和指挥施工生产的有效工具
9. 在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。
A. 基本用工 B. 人工幅度差 C. 辅助用工 D. 其他用工 E. 超运距运费用工
10. 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。
A. 有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标
B. 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来
C. 有利于业主获得最合理的工程造价
D. 有利于国家对建设工程造价的宏观调控
E. 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势
11. 《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。
A. 强制性 B. 市场性 C. 实用性 D. 竞争性 E. 通用性
12. 我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。
A. 企业内部核算、制定企业定额的参考依据
B. 指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算
C. 国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据
D. 编制建筑工程概算定额的依据
E. 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据
13. 设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。
A. 是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
B. 是控制施工图设计和施工图预算的依据
C. 是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D. 是考核建设项目投资效果的依据
E. 是建设项目签订贷款合同的依据
14. 按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。
A. 总价合同 B. 成本加酬金合同 C.风险包干合同
D. 固定费率合同 E. 单价合同
15. 法律责任的类别包括（ ACDE ）。
A. 行政法律责任 B. 连带法律责任 C. 刑事法律责任
D. 民事法律责任 E. 经济法律责任
16. 合同法的基本原则是（ ACDE ）。
A. 平等、自愿原则 B. 权利与义务相统一的原则
C. 遵守法律、维护社会公共利益的原则 D. 公平、诚实信用原则
E. 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
17. 《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。
A. 保函 B. 抵押 C. 保证 D. 留置 E. 定金
18. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。
A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B. 工程造价管理机构的价格调整
C. 经批准的设计变更
D. 发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加
E. 双方约定的其他因素
19. 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。
A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的
B. 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的
C. 重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D. 总投资在2000万元人民币以上的
E. 政府投资、融资金额在50万元以上的
20. 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。
A. 现场安全文明施工措施 B. 环境保护费
C. 工程定额测定费 D. 劳动保险费 E. 税金

三. 判断题 （共20题，每题1分，共20分）
1. 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）
2. 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）
3. 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）
4. 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）
5. 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）
6. 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）
7. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）
8. 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）
9. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）
10. 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）
11. 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）
12. 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）
13. 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）
14. 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）
15. 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）
16. 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）
17. 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）
18. 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）
19. 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）
20. 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）