fidic施工合同条件试题

① 简述FIDIC《施工合同条件》指定分包商的特点有哪些

(1)实施指定分包工程单位的选择——业主；
(2)与指定分包商签约——承包商；
(3)对指专定分包商施工的监督、属协调、管理义务——承包商；
(4)指定分包商的工作内容——不属于承包商必须完成的承包工作范围；
(5)给指定分包商的付款——从暂列金额内支付；
(6)指定分包商按时获得工程进度款的权利——工程师和业主在支付承包商工程款时予以保护；

② FIDIC《施工合同条件》(新红皮书)适用于( )模式。

A
答案解析：
根据FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）的特点，适用于“设计一招标一建造”(
DBB)的项目管理模式。

③ FIDIC简答题

1：FIDIC 1999年第1版 第14.2款
预付款复应通过付款证书中制按百分比扣减方式付还。除非投标书附录中规定看其他百分比：
（a）扣减应从确认的期中付款（不包括预付款、扣减额和保留金的付还）累计额超过中标合同金额减去暂列金额后余额的百分之十（10%）时的付款证书开始：以及
(b) 扣减应按每次付款证书中金额（不包括预付款、扣减额和保留金的付还）的四分之一（25%）的摊还比率，并按预付款的货币和比例计算，直到预付款还清时为止。（ PS：现在的合同里一般都没有规定预付款。）

④ 简述FIDIC《施工合同条件》中解决合同争议的方式

业主和承包商任何一方对合同的争议按以下程序执行：
(1)提交工程师决定。
(2)提交争端裁决委员会决定。
(3)双方协商。
(4)仲裁。如果双方仍未能通过协商解决争议，则只能在合同约定的仲裁机构最终解决。

⑤ FIDIC《施工合同条件》的价格方式是，并在通用条件中规定了

看具体是哪一套合同了：

99红皮书-建造合同： 单价合同，通过工程量但计算工程款；标准文本有调价公式
99黄皮书-设计建造合同：总价合同，工程量单只作为付款条件的依据；标准文本有调价公式
99银皮书-EPC合同： 总价合同，配有付款计划；标准文本中说要调价需要在特殊条款中约定

⑥ FIDIC施工合同条件的一道案例分析！急急急急急！求专业人士仔细分析！高分悬赏！！坐等！！！！！！！！！

工程师应该认为15万的费用索赔和5天的工期索赔合法；应提交业主批准。待业主批准后，让施工单位提交索赔报告。12天的工期索赔不合理，12万的窝工也应该由施工方自己承担。
连日降雨属于自然条件的变化；应该属于施工方需要承担的风险，造成的窝工应该计算在施工方的不可预见费里；影响的工期应该由施工方负责；但如果合同中有具体约定的按照约定处理；
特大暴雨属于不可预测风险；应该有业主承担这个风险；因此，支持因为特大暴雨引发的损失和返工费用赔偿。以及造成工期延迟的5天工期补偿。

⑦ 根据FIDIC施工合同条件规定，工程师可以签发哪些证书

可以签发移交证书，付款证书，工程变更证书，解除缺陷责任证书。
FIDIC是国际咨询工程师联合会(Fédération lnternationale Des lngénieurs Conseils)的法文缩写。FIDIC的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC条款或FIDIC方法。
为了保证交易的顺利进行，多数国家或地区政府、社会团体和国际组织都制定了有标准的招投标程序、合同文件、工程量计算规则和仲裁方式告示。使用这些标准的招投标程序、合同文件，便于投标人熟悉合同条款，减少编制投标文件时所考虑的潜在风险，以降低报价。发生争议的时候，可以执行合同文件所附带的争议解决条款来处理纠纷。标准的合同条件能够合理公平的在合同双方之间分配风险和责任，明确规定了双方的权利、义务，很大程度上避免了因不认真履行合同造成的额外费用支出和相关争议。

⑧ FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。

A,B,E,E
答案解析：
[解析]
P142二、施工合同中的部分重要概念。(一)合同文件。通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括以下几方面的内容：(1)合同协议书；(2)中标函；(3)投标函；(4)合同专用条件；(5)合同通用条件；(6)规范；(7)图纸；(8)资料表以及其他构成合同一部分的文件。D“投标保函”不是投标函，故不正确。